ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
г. Москва | 11 октября 2021г. |
________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, действующий(ая) как физическое лицо, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Григорьев Георгий Антонович, именуемый в дальнейшем Подрядчик, зарегистрированный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей под №320508100413769, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,
заключили настоящий Договор строительного подряда (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок выполнить строительные работы, указанные в п. 1.2 Договора (далее по тексту - Работы) по адресу:___________________________________________________________________________________, а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять результат Работ и уплатить обусловленную Договором цену.
Содержание и объем, выполнения Работ указаны в Техническом задании (Приложение №2 к Договору) и в Проекте (Приложение №1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.
Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.
Материалы, необходимые для выполнения Работ, определены Сторонами в Техническом задании (приложение №2 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора. Обязанность по предоставлению указанных материалов возложена Сторонами на Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов.
Заказчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами в отношении земельного участка, предоставляемого Заказчиком для выполнения Работ.
Заказчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями на проведение Работ.
Технические, экономические и другие требования к Работам, являющимися предметом Договора, должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТу и другим нормативным актам Российской Федерации.
Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до сдачи Работ Заказчику.
Заказчик обязуется:
Осмотреть и принять с участием Подрядчика выполненные Работы (результат Работ) в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором.
При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором.
По акту приема-передачи предоставить для строительства земельный участок. Площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны обеспечивать своевременное начало Работ, нормальное их ведение и завершение в срок, указанный в Договоре.
Обеспечить Подрядчику:
- временную подводку сетей энергоснабжения
- подключение к водопроводу
- помещение для проживания рабочих
- беспрепятственные пути подъезда к строительной площадке
- оказать ________________________________________________
В случае принятия решения о приостановлении строительства объекта Работ в течение 3 календарных дней законсервировать Работы, принять не завершенный строительством объект Работ, и оплатить Работы в полном объеме, выполненные Подрядчиком до момента консервации Работ, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения Работ и консервацией строительства.
Нести расходы по содержанию объекта Работ до приема от Подрядчика результата Работ в соответствии с условиями Договора.
Подрядчик обязуется:
Осуществлять Работы в соответствии с условиями Договора.
Предоставить в соответствии с условиями Договора необходимые:
- материалы
В течение 2 рабочих дней со дня получения письменного запроса Заказчика давать Заказчику письменные объяснения о выполнении Работ, а также незамедлительно давать устные объяснения Заказчику о выполнении Работ.
Соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
Обеспечить содержание и уборку строительной площадки.
Обеспечить осуществление охраны объекта Работ и имущества Заказчика, находящегося на территории объекта Работ.
Незамедлительно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда.
Проинформировать Заказчика о закрытии скрытых работ не менее чем за 3 рабочих дня до начала приемки Заказчиком скрытых работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был проинформирован об этом, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, если не будет установлено отклонений от проекта и технических норм.
Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ
- отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ
В течение 3 рабочих дней до указанного в Договоре срока выполнения Работ проинформировать Заказчика о готовности результата Работ.
Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать Работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта Работ.
Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта Работ.
Использовать в соответствии с условиями Договора необходимые:
- материалы
Освободить строительную площадку от строительных материалов в 30-дневный срок со дня подписания акта о сдаче и приемке результата Работ. (Вывоз строительного мусора согласовывается и оплачивается дополнительно)
Заказчик вправе:
Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в Договоре становится явно невозможным.
Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика.
По своему выбору в случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в Договоре показателей объекта Работ с иными недостатками, не позволяющими использовать результат Работ по назначению:
- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;
- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
Если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
Подрядчик вправе:
Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков без предварительного письменного согласования с Заказчиком.
Не приступать к Работам, а начатые Работы приостановить или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить установленную Договором цену либо иную сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Договора, в порядке, предусмотренном ст. 712 ГК РФ, удерживать в соответствии со ст.ст. 359, 360 ГК РФ до оплаты Заказчиком соответствующих сумм:
- результат Работ
Требовать пересмотра стоимости Работ, если по не зависящим от него причинам фактическая стоимость Работ превысила не менее чем на 10 (десять) процентов установленную Договором стоимость Работ. Пункт вступает в силу в случае переноса или задержки Заказчиком, даты начала работ более чем на 3 месяца с даты подписания договора.
Датой начала работ является дата подписания Акта сдачи-приемки строительной площадки.
Подрядчик исполняет работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора в течение 90 рабочих дней.
Перенос сроков начала и окончания Работ на период просрочки исполнения Заказчиком встречных обязательств дополнительно согласуется Сторонами.
Стоимость Работ по Договору составляет ________________________________________________ (ноль рублей ноль копеек) руб. НДС не облагается.
Оплата по Договору производится в следующем порядке: до начала выполнения Подрядчиком Работ Заказчик осуществляет предварительную оплату этапа Работ в размере _______________ (10) процентов от стоимости Договора. Оставшуюся часть стоимости Заказчик оплачивает в соответствии с Графиком платежей (Приложение №3 к Договору).
Оплата дополнительных работ, не предусмотренных Договором, производится сверх установленной в п. 5.1 Договора договорной цены в порядке, предусмотренном законодательством.
Способ оплаты по Договору: передача Заказчиком наличных денежных средств Подрядчику.
Способ оплаты по Договору: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика
Приемка каждого этапа Работ или конечного результата Работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ.
Подрядчик по завершении выполнения Работ (этапа Работ) в сроки, установленные п. 4.2 Договора представляет Заказчику акт сдачи - приемки выполненных работ.
Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1.1 Договора, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы (результат Работ), подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приема Работ. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа Заказчика, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, составленного Подрядчиком.
В случае отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами в течение 5 рабочих дней со дня получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Заказчик, обнаруживший недостатки в Работах при их приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки выполненных работ, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
Заказчик, обнаружив после приемки Работ отступления в них от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 2 рабочих дней со дня их обнаружения.
При досрочном прекращении Работ по Договору, Заказчик обязан принять выполненные Работы по степени их готовности на дату прекращения Работ и оплатить их стоимость (за вычетом предоплаты).
При досрочном выполнении Подрядчиком Работ Заказчик обязан принять и оплатить эти Работы на условиях Договора.
Извещения направляются Подрядчиком в адрес Заказчика в чат WhatsApp по номеру телефона +7 903 103 30 01 или по электронной почте на адрес aaa@yandex.ru.
Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.
Подрядчик гарантирует достижение объектом Работ указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта Работ на протяжении гарантийного срока, и несет ответственность за отступление от них.
Гарантийный срок Работ устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами (Приложение №6 к Договору).
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект Работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
Если в период гарантийной эксплуатации объекта Работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта Работ или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта Работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
Срок обнаружения ненадлежащего качества результата Работ Заказчиком составляет - в пределах гарантийного срока.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.
Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.
Ответственность Заказчика:
В случае несвоевременной оплаты Работ Подрядчику в соответствии с условиями Договора, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику пени за каждый день просрочки в размере 0,01% в день от стоимости несвоевременно оплаченных Работ за каждый день просрочки, но не более 10%.
Ответственность Подрядчика:
В случае несвоевременного выполнения этапа Работ Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пени в размере 0,01% в день от стоимости этапа Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10%.
Подрядчик, предоставивший материал для выполнения Работ, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Подрядчик не несет ответственности:
за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта Работ;
за невыполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по Договору перед Подрядчиком.
За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ по Договору, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.
Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение 90 календарных дней со дня получения Стороной такого требования.
Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.
Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону.
Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.
Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
Приложение №1 — Проект.
Приложение №2 — Техническое задание.
Приложение №3 — График платежей.
Приложение №4 — Акт сдачи-приемки строительной площадки.
Приложение №5 — Акт о приемке выполненных работ.
Приложение №6 — Гарантийные обязательства.
Приложение №7 — Правила эксплуатации.
Заказчик: место регистрации - _______________; тел. - _______________; e-mail - _______________; паспорт: _______________ выдан _______________ г. _______________, код подразделения _______________.
Заказчик __________ _______________
Подрядчик: ИП Григорьев Георгий Антонович, место регистрации - МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г НАРО-ФОМИНСК, РП СЕЛЯТИНО, -, дом 56, кв. 29; тел. – 8 495 055 25 17; e-mail – stroy-doms@yandex.ru; ИНН - 503017350570; ОГРНИП - 320508100413769; р/с – 40802810200001745170 в АО «Тинькофф Банк» к/с 30101810145250000974; БИК 044525974; паспорт: 46 11 252 750 выдан ТП в пос. Селятино ОУФМС России по МО в Наро-фоминском р-не 15.04.2011 г., код подразделения 500-093.
Подрядчик __________ Григорьев Георгий Антонович
Договор проектировани
г. Москва | 11 октября 2021г. |
________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, действующий(ая) как физическое лицо, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Григорьев Георгий Антонович, именуемый в дальнейшем Подрядчик, зарегистрированный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей под №320508100413769, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,
заключили настоящий Договор подряда на проведение проектных работ (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок выполнить работы по разработке проекта, указанные в п. 1.2 Договора (далее по тексту - Работы), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их.
Подрядчик обязуется выполнить следующие Работы: разработать проект каркасного дома, 2 раздела архитектурный раздел и конструктивный раздел.
АР- архитектурный раздел:
• Лист общих данных;
• Размерные планы;
• План кровли;
• План раскладки стропильной части кровли;
• Фасады;
• Разрезы;
• Ведомость оконных и дверных блоков;
• Архитектурные узлы и детали;
• Пояснительная записка.
КР- конструктивный раздел
• План фундамента;
• Сечения по фундаменту;
• Спецификация материалов фундамента, армирование;
• Планы перекрытий с необходимыми сечениями;
• Спецификация материалов перекрытий;
• План стропильной системы с необходимыми сечениями;
• Спецификация элементов стропильной системы;
• Конструктивные узлы и детали;
• Конструктивные решения по гидроизоляции, пароизоляции, теплоизоляции;
• Спецификация заполнения оконных и дверных проемов;
• Проектные объемы основных материалов.
Заказчик обязуется в течение 3 рабочих дней после заключения Договора выдать исходные данные и задание на проектирование (далее по тексту - Задание). Задание является Приложением №1 к Договору и его неотъемлемой частью.
Технические, экономические и другие требования к результату Работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации.
Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до сдачи Работ Заказчику.
Заказчик обязуется:
Выдать Подрядчику в соответствии с условиями Договора исходные данные и Задание.
Осмотреть и принять с участием Подрядчика выполненные Работы (результат Работ) в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором.
Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором.
Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения Работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика.
При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
Подрядчик обязуется:
При выполнении Работ соблюдать требования, содержащиеся в Задании и других исходных данных для выполнения Работ, и отступать от них только с предварительного согласия Заказчика.
Выполнить Работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора.
В течение 2 рабочих дней со дня получения письменного запроса Заказчика давать Заказчику письменные объяснения о выполнении Работ, а также незамедлительно давать устные объяснения Заказчику о выполнении Работ.
Своевременно устранять недостатки, выявленные при приемке Работ.
Передать результат Работ Заказчику в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.
Не передавать техническую документацию третьим лицам без предварительного согласия Заказчика.
Предварительно согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядчиков по Договору.
В течение 3 рабочих дней до указанного в Договоре срока выполнения Работ проинформировать Заказчика о готовности результата Работ.
Заказчик вправе:
В любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в Договоре становится явно невозможным.
Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.
Если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
Использовать и распоряжаться результатом Работ по Договору, полученным от Подрядчика, по своему усмотрению без согласия Подрядчика.
Подрядчик вправе:
Не приступать к Работам, а начатые Работы приостановить или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков только с предварительного письменного согласования с Заказчиком.
Дата начала Работ – подписание Договора.
Дата окончания Работ – 30 рабочих дней с момента начала работ.
Сроки начала и окончания Работ переносятся Подрядчиком в одностороннем порядке на период просрочки исполнения Заказчиком встречных обязательств.
Стоимость Работ по Договору составляет ________________________________________________ (ноль копеек) руб. НДС не облагается: ________________________________________________.
Оплата по Договору производится в следующем порядке:
Заказчик производит предварительную оплату в размере 50% процентов от стоимости всего объема Работ, указанной в п. 5.1 Договора. Оставшуюся часть стоимости Работ Заказчик оплачивает в течение 3 банковских дней со дня сдачи-приемки всего объема Работ в соответствии с условиями Договора (с учетом предоплаты).
Оплата дополнительных работ, не предусмотренных Договором, производится сверх установленной в п. 5.1 Договора договорной цены в порядке, предусмотренном законодательством.
Способ оплаты по Договору: передача Заказчиком наличных денежных средств Подрядчику.
Способ оплаты по Договору: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика
Приемка каждого этапа Работ или конечного результата Работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:
Подрядчик по завершении выполнения Работ (этапа Работ) в сроки, установленные п. 4.2 Договора представляет Заказчику результат Работ (этапа Работ) и Акт сдачи - приемки выполненных работ (2 (два) экземпляра).
Заказчик обязан в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1.1 Договора, осмотреть и принять выполненные Работы (результат Работ), подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приема Работ. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа Заказчика, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, составленного Подрядчиком.
В случае отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами в течение 3 рабочих дней со дня получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Заказчик, обнаруживший недостатки в Работах при их приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки выполненных работ либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
Заказчик, принявший Работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством России.
Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием другой Стороны, повлекшим невыполнение ею собственных обязательств по Договору.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством.
Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение 30 календарных дней со дня получения Стороной такого требования.
Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.
Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.
Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
Приложение №1 — Задание.
Заказчик: место регистрации - _______________; тел. - _______________; e-mail - _______________; паспорт: _______________ выдан _______________ г. _______________, код подразделения _______________.
Заказчик __________ _______________
Подрядчик: место регистрации - МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г НАРО-ФОМИНСК, РП СЕЛЯТИНО, -, дом 56, кв. 29; тел. – 8 495 055 25 17; e-mail – stroy-doms@yandex.ru; ИНН - 503017350570; ОГРНИП - 320508100413769; р/с – 40802810200001745170 в АО «Тинькофф Банк» к/с 30101810145250000974; БИК 044525974; паспорт: 46 11 252 750 выдан ТП в пос. Селятино ОУФМС России по МО в Наро-фоминском р-не 15.04.2011 г., код подразделения 500-093.
Подрядчик __________ Григорьев Георгий Антонович
Ежедневно c 10:00 до 19:00
Адрес: г. Москва, ул. Искры, д.31, корп.1,
подъезд №2, этаж 5, офис 4
stroy-doms@yandex.ru
Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта